Образец договора ремонт мебели

Содержание

Договор ремонта корпусной мебели образец – Законники

Образец договора ремонт мебели

Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде . 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока. 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр.

/счёт:БИК: ИсполнительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 10.

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели.

Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-01-10 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Внимание

После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор на ремонт мебели

Важно

Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1.

настоящего Договора. 4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.
4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.
4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.
4.5.

Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов; 5.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Договор на оказание услуг по ремонту мебели

Опредлеяясь с той или иной работой или услугой по ремонту мебели, заказчик, вполне справедливо, хочет заключить официальный договор.


И это правильно — всегда нужен документ, который четко регламентирует права и обязанности сторон, и на пункты которого будут ссылаться и клиент, и исполнитель в случае возникновения спорных ситуаций.

Мастерская «Мебелор» понимает: нормальным участником товарно-рыночных отношений может являться только компания, соблюдающая все налоговые и правовые вопросы в бизнесе.Мы не только предлагаем нашим клиентам договор на работы, но и даем ряд дополнительных советов, относительно нюансов заключения договора.

  • Перепишите паспортные данные оценщика, мастера;
  • Прочитайте договор, прежде чем подписать. Допишите, если считаете нужным, свои пункты в договор.

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования)

Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены компетентными органами.

Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.

Порядок разрешения споров 6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Самарской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 7. Порядок расторжения договора 7.1. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
8. Прочие условия 8.

1.

Источник: http://advokat55.com/dogovor-remonta-korpusnoj-mebeli-obrazets/

Договор на реставрацию мебели образец

Образец договора ремонт мебели

– сложный творческий процесс, над осуществлением которого у нас работают мастера высочайшей квалификации. Мы гордимся тем, что имеем в штате специалистов, обладающих не только большим практическим опытом, но и творческим подходом к своему делу. В работе мы используем современное мебельное оборудование, поэтому гарантируем результат отличного фабричного качества.

могут понадобиться Вам по самым разным причинам. Например: В Вашем доме стоит скрипучий диван, пружины которого расплылись, а обивка вытерлась и выгорела? Мы вдохнем в старый диван новую жизнь!

После ремонта и реставрации Ваша мягкая мебель станет по-настоящему шикарной! Разваливается бабушкин буфет?

Рассыпается на части раритетный комод?

Мы превратим архаичную рухлядь в антикварные предметы интерьера, которые не просто украсят Ваш дом, но станут его гордостью!

Обивка мебели безжалостно потрепана кошачьими когтями?

к Вашим услугам! Новая обивка преобразит Ваши стулья и кресла и подарит Вам прекрасное настроение! И, заметьте, ремонт и реставрация мебели значительно экономят средства: ведь воскресить старую любимую мебель значительно дешевле, чем купить новую.

Образец претензии

Однако работы по договору не выполнены вами до сих пор.

Частью 1 статьи 28 закона РФ “О защите прав потребителей” предусмотрено, что если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: — поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).

В перетяжку включены такие процессы как замены изношенных, нерабочих, поломанных частей изделия, удаление мелких дефектов, замена мягкого наполнителя и т.п. Все эти работы осуществляют мастерами вручную, благодаря чему качество и надежность существенно повышается.

Вас непременно порадует качество перетяжки или обивки мебели, цена которой делает ее доступным и очень выгодным решением. Вы можете выбирать из множества возможных цветовых решений, из богатого разнообразия тканей, и других материалов.

Мастер привозит с собой все наши образцы из основных коллекций такани и кожи; Помогает определиться с выбором; Рассчитывает стоимость и заключает договор с указанием гарантийного срока и других условий.

Ремонт мебели, перетяжка мебели, обивка мягкой мебели

Стоимость выполняющейся нашими специалистами работы находится на доступном уровне, как для владельцев ресторанов, так и для обычных жителей.

Мы предлагаем воспользоваться услугами по ремонту мебели на самом высоком уровне. Вся работа будет осуществлена в кратчайшие сроки и руками квалифицированных специалистов.

В комплекс работ входит выполнение следующих действий: С помощью наших специалистов можно в оперативном режиме и по максимально приемлемой стоимости восстановить первоначальный вид устаревшей и давно изношенной мебели, а также сделать ее еще более привлекательной.

Нами предлагаются все виды услуг, связанные с реставрацией и ремонтом мебели.

Перетяжка мебели кожей

Образцы кож и необходимые комплектующие Вы сможете выбрать с помощью каталогов как в нашем офисе, так и на сайте.

Мы предоставляем выгодные условия сотрудничества и предлагаем гибкую систему скидок для постоянных заказчиков.

На все виды работ предоставляется гарантия и составляется договор, в котором уточняются все детали заказа.

Заполните онлайн-заявку на сайте либо позвоните в наш офис, чтобы менеджер компании мог согласовать время для предварительного визита мастера (выезжаем по Москве и Московской области).

Дизайнер прибудет в оговоренное время с образцами кож, даст подробную консультацию по их характеристикам и свойствам, при необходимости поможет определиться в выборе материала.

Порядок работ и оплата

Ответ в течении дня гарантируем. 3. Перед выполнением работ по ремонту,реставрации мебели,заключается договор с четким описанием выполняемых работ.

Если требуется замена обивки, то с собой мастер привезет образцы материалов, чтобы Вы могли выбрать понравившуюся ткань,кожу или кож зам.

Обращаем Ваше Внимание, что для максимального удобства наших клиентов, материал можно выбрать 24 часа в сутки в интернет-магазине мебельных материалов .

В ассортименте более 2000 наименований!Если работы по ремонту,реставрации мебели невозможно провести на месте, то предмет мебели вывозим в нашу мастерскую.Забор и доставка мебели,подъем и спуск осуществляется нашими силами.

Источник: http://admpravokumskoe.ru/dogovor-na-restavraciju-mebeli-obrazec-87881/

Договор на изготовление (корпусной мебели, торгового оборудования) – Договор оказания услуг, работ

Образец договора ремонт мебели

г.______________                                                  «___»_____________  201__г.

______________________________ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________ именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________________________,   действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по изготовлению корпусной мебели и/или торгового оборудования (далее «Изделие») и передать результат работ Заказчику, а Заказчик в соответствии с условиями настоящего договора обязуется принять и оплатить Изделие, в количестве, комплектности, комплектации в соответствии с эскизом и спецификацией.

1.2. Вид Изделия, количество, комплектность, комплектация и материал согласовываются сторонами в эскизе и спецификации, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. После заключения договора любые изменения в спецификации и эскизе допускаются только на основании контрольного замера. Любые изменения должны быть отражены в письменной форме и подписаны Заказчиком.

2. Качество и гарантии

2.1. Качество изготовленного Изделия должно соответствовать условиям договора.

2.2. Изделие изготавливается по образцам, выставленным для ознакомления в выставочном зале Исполнителя. Передаваемое Заказчику Изделие должно соответствовать выставочным образцам.

2.3. На изготовленное Изделие Исполнитель устанавливает гарантийный срок _____ месяцев, который исчисляется с момента приёмки Изделия Заказчиком.

2.4. Заказчик обязан соблюдать правила эксплуатации и хранения изготовленного Изделия. Гарантия не распространяется на случаи нарушения Заказчиком правил эксплуатации, хранения или транспортировки Изделия (при самовывозе), возникновения недостатков вследствие действий третьих лиц или непреодолимой силы.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан передать Заказчику Изделие надлежащего качества в требуемом количестве, комплектности, комплектации согласно спецификации и эскизу, составляемым на основании контрольного замера, согласованным с Заказчиком.

3.2. Срок изготовления Изделия согласовывается сторонами в спецификации. В случае, если по независящим от него причинам (несвоевременная поставка материалов поставщиком и т.п.

) Исполнитель не укладывается в установленный срок, он имеет право перенести срок изготовления Изделия на срок до 5 рабочих дней с обязательным уведомлением Заказчика (устно по телефону, указанному в спецификации) не позднее, чем за 3 дня до установленного срока изготовления.

3.3. Перед наступлением срока изготовления Изделия Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности Изделия и уточняет место и время доставки, если Заказчик заказал доставку.

3.4.Заказчик, в случае изменения места и/или времени доставки, не менее чем за 24 часа должен уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним новое время и/или место доставки.

3.5. Исполнитель обязан доставить готовое Изделие Заказчику в указанное (в спецификации) место в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности Изделия, при условии полной его оплаты Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора.

Изделие по усмотрению Исполнителя может быть доставлено в разобранном виде, по причине не прохождения его в собранном виде в дверные проёмы, а также в случае доставки Изделия на расстояние до пункта назначения свыше _____ км.

Если Исполнитель не передал изготовленное Изделие Заказчику в установленный срок, или не передал его в полном объёме,  он обязан согласовать с Заказчиком новый срок доставки (передачи) Изделия, который не может превышать 3 дней.

3.6. При наличии заказа на услуги монтажа Изделие монтируется Исполнителем. При монтаже Изделия в помещении Заказчика Исполнитель имеет право проводить работы с использованием электроинструмента. Проводимые в процессе монтажа работы неизбежно связаны с шумом, образованием пыли и стружки материала, а так же выделением характерных запахов.

3.7. Заказчик обязан подготовить помещение для выполнения работ по монтажу (укрыть во избежание порчи мебель, пол, бытовые приборы, убрать лишние предметы), произвести демонтаж старой мебели. В случае невозможности надлежащей установки Изделия в связи с неровностью поверхности (пола, стен, потолков) в помещении Заказчика, Заказчик обязан самостоятельно устранить эти недостатки.

3.8. При отсутствии заказа на монтаж изделия, монтаж, подгонка и подрезка изделия по месту осуществляются Заказчиком самостоятельно и за его счёт.

3.9. В случае срыва доставки по вине Заказчика, повторная доставка оплачивается Заказчиком в размере ________ рублей либо Заказчик своими силами и за свой счёт вывозит Изделие из указанного Исполнителем места в согласованное время.

3.10. Исполнитель оставляет за собой право досрочной доставки Изделия Заказчику, предварительно согласовав с ним (устно по телефону, указанному в спецификации) дату и время доставки.

3.11. Приёмка изделия оформляется актом сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного обеими сторонами. С момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ Исполнитель считается выполнившим все свои обязательства по настоящему договору.

3.12. Заказчик обязан осуществить проверку и принять Изделия по количеству, качеству, комплектности и комплектации и подписать акт сдачи-приёмки выполненных работ.

При доставке и монтаже Изделия Исполнителем, акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами после завершения монтажа.

При самовывозе готового Изделия акт сдачи-приёмки выполненных работ подписывается сторонами в месте получения изделия.

3.13. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ, Изделие считается переданным Заказчику в надлежащем качестве, количестве, комплектности, комплектации, а Исполнитель выполнившим свои обязательства.

3.14. В случае выявления Заказчиком при приёмке Изделия несоответствий по качеству, количеству, комплектности, комплектации об этом должна быть сделана соответствующая отметка в акте сдачи-приёмки выполненных работ. Исполнитель обязан рассмотреть указанные претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней.

В случае признания претензии необоснованной Исполнитель в письменном виде отказывает в ее удовлетворении.

Если претензии являются обоснованными и Изделие передано Заказчику по качеству, количеству, комплектации, комплектности, не соответствующим условиям договора, Исполнитель обязуется устранить недостатки в течение ________ рабочих дней с момента предъявления претензий.

Внимание! Некоторые расходные материалы имеют стандартные размеры (ширину) и не могут быть изменены Исполнителем, проектирование и изготовление Изделия производится с учётом данных стандартных размеров. Угловые элементы кухонных гарнитуров (угловые столы-тумбы, угловые навесные шкафы) составляют угол 90 градусов, и при установке подгонка угловых элементов под особенности помещений не производится.

По согласованию сторон, устранение данных недостатков может быть произведено только при обоюдном подписании сторонами дополнительного соглашения.

4. Право собственности

4.1. Право собственности и риск случайной гибели переходит к Заказчику с момента передачи ему готового Изделия (подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ).

5. Цена договора и порядок расчётов

5.1. Общая сумма договора составляет: ________________ (__________________________________ ) рублей в т.ч. НДС 18%  

5.2. Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон.

5.3. Оплата производится Заказчиком путём перечисления в качестве аванса 80% предоплаты на расчётный счёт Исполнителя

5.4. Оставшиеся 20% Заказчик оплачивает до начала монтажных работ, сразу после поступления информации от исполнителя о готовности Изделия.

5.5. Изделие считается оплаченным в момент поступления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в объёме 100%.

6. Ответственность сторон

6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной  до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

6.2. В случае просрочки оплаты готового Изделия на срок более 5 дней Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение за хранение изделия в размере 0,1 % от стоимости Изделия за каждый день хранения.

6.3. В случае несоблюдения сроков изготовления Изделия, Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости Изделия за каждый день просрочки.

7. Форс-мажор

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора, включая, но, не ограничиваясь пожаром, наводнением, землетрясением, постановлениями государственных органов и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. При наступлении обстоятельств форс-мажора каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств,  а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Договору.

7.3. В случаях наступления обстоятельств форс-мажора срок выполнения стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Заключительные положения

 8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Исполнитель обязуется произвести все необходимые работы по подготовке спецификации, оформить ее надлежащим образом и предоставить на утверждение Заказчику. После утверждения спецификации и эскиза любые изменения и дополнения могут быть внесены не иначе как в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

8.3. Заказчик имеет право в любое время отказаться от исполнения договора с учетом условий, предусмотренных в разделе 6 пункте 6.1 настоящего договора.

8.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон. Существенными нарушениями со стороны Исполнителя являются:

  • передача Изделия ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в течение 20 рабочих дней.
  • неоднократное нарушение сроков доставки Изделия.

8.5. Существенными нарушениями со стороны Заказчика признаются:

  • нарушение сроков оплаты.
  • неоднократные срывы вывоза Изделия со склада поставщика.

8.6. В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязаны письменно (по факсу) уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения.

8.7. Во всем остальном, что не урегулировано условиями настоящего договора, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

8.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности урегулировать спорный вопрос путём переговоров спор передаётся на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:

__________________ / ________                   _________________ / ________                              

       м.п.                                                                     м.п.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF_%D0%BC%D0%B5%D0%B1_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Образец договора ремонт мебели

Горячая линия 8 800 333-14-84 смотреть видео На странице представлен договор на ремонт мебели. Вы можете скачать составленный опытными юристами договор на ремонт мебели вместе с необходимыми приложениями.

Скачать пакет документов Дата актуализации: 2018-03-20 Полезная информация Описания Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на ремонт мебели Благодаря нашему сервису вы можете создавать юридически грамотные документы, учитывать требования действующего законодательства и опыт практикующих юристов, вести учет договоров, а также удобно хранить и согласовывать документы.

Чтобы подготовить договор на ремонт мебели, достаточно выбрать необходимые условия и заполнить пустые поля. После заполнения формы, договор по ремонту мебели будет готов к загрузке и печати.

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

К числу распространенных на практике правовых соглашений относится договор на оказание услуг между физическими лицами . ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Исполнитель обязан: 2.1.1.
нести полную материальную ответственность за сохранность Важно Мебели Заказчика; 2.

1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора; 2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время; 2.1.4.

безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки; Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец Перетяжка офисных стульев, пуфиков, перетяжка сидений автомобиля. Изготовление поролоновых матрасов, подлокотников любой формы.

Замена наполнителя в подушках. При перетяжке дивана – подушки в подарок! Замена механизмов трансформации, поролона и деревянных конструкций.

Договор перетяжка

Внимание

  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
  • Базовый договор на услуги
  • Договор на ремонт мебели
  • Договор перетяжка
  • Реставрация мебели типовой договор
  • Договор на оказание услуг по перетяжке и ремонту мягкой мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Например, дополнительные условия могут быть продиктованы требованиями аутентичности при восстановлении утраченных в процессе эксплуатации узлов и агрегатов.

на оказание услуг по проведению ремонтно-восстановительных (реставрационных) работ 1.1.

Внимание Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг по реставрации транспортного средства, именуемого в дальнейшем «Объект».

1.2.

Базовый договор на услуги

Настоящий регламентирует общие принципы взаимодействия Сторон, их обязанности и ответственность, возникающие в ходе исполнения предмета настоящего Договора. 2.1. Важно Составленную примерную смету работ предоставить и согласовать с Заказчиком.
2.1.3.

Базовый договор на услуги Договор на выполнение ремонтно-отделочных работ — это основной юридический документ, в котором четко прописаны ответственности сторон, а также — сроки проведения работ и их стоимость.Договор является гарантией выполнения ремонта качественно и в срок. Стоимость работ, оговоренных в, остается неизменной.

Оформление договора является залогом гарантийного устранения выявленных недостатков в случае возникновения таковых.Хотите получить точный расчет стоимости ремонта, а также полезные консультации? Закажите выезд менеджера-замерщика.

Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец

    • Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно
    • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
      • Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)
    • Договор на ремонт мебели образец с физическим лицом
    • Договор на услугипо перетяжки мебели с физическим лицом образец
    • Договор на перетяжку мебели образец
  • Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели
    • Мобильное приложение
    • Нравится сервис?

Договор на оказание услуг с физическим лицом: образец скачать бесплатно Рассматриваемое соглашение может быть заключено как с физическим, так и с юридическим лицом.
Гё╪д≥╜f⌡ы▌╒Hрж╚tB─D» ═╘j ЮgBь▀ЙК&1)Ю╥Z454Зx/Ж╤Йв©╖’zoё?Т3й 5р$o╜ц≥i├)е*XХ╬╙#U└RЕihцsВ└╖╛s▐А┼-еДг$MООЕ⌠k⌠гС #(≥╚nЙЁP╧╓╬y1{UЁ╣hx║.ч╓╩Х┴+АА╣ЫТNbЭОС²kЛ*ЗзigЩИYSлaвИN╢=Я╔{Б3нxn╬Pm╙ЛMХ ЛL▓rЭФj uь╫Тд╣╖eC█∙d_;я╠дU⌡Кй╓ТГ1С≈╖Ц▓▓Вй═П@JА│R ХЯЩ(BcчБ╨└fч «r╓/r(бVC┐Юъ╚у’H╩┘┴h┘─ХЫ{╞ВD0R{H

Источник: http://tk-advokat.ru/2018/04/21/dogovor-na-okazanie-uslug-po-peretyazhke-i-remontu-myagkoj-mebeli/

Образец договора ремонт мебели

Образец договора ремонт мебели

Минимальная сумма оплаты 30%. При предоплате 100% предоставляется скидка 5%.

При заключении договора клиент вносит предоплату в размере полной стоимости всех материалов.

После сдачи-приемки работ выплачивается оставшаяся сумма. Незыблемость основных принципов археологической реставрации была подтверждена решением II Международного конгресса архитекторов и технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 1964 г.

в Венеции. Это решение получило название Венецианской хартии.

Венецианская хартия ставит на первое место консервацию памятников, ограничивая область реставрации:

«реставрация должна производиться в исключительных случаях»

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели.

Договор на ремонт мебели образец

: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /var/www/my-dogovor. Образцы кож и необходимые комплектующие Вы сможете выбрать с помощью каталогов как в нашем офисе, так и на сайте.

Мы предоставляем выгодные условия сотрудничества и предлагаем гибкую систему скидок для постоянных заказчиков.

На все виды работ предоставляется гарантия и составляется договор, в котором уточняются все детали заказа.

Вызвать дизайнера-замерщика Вы можете по телефону или через специальную форму на сайте.

Типовой договор на ремонт мебели

В данном разделе вы можете ознакомиться с типичным договором на изготовление мягкой мебели.

В договоре указаны все условия, порядок и сроки изготовления, поставки и сборки мебели. порядок расчета, гарантия на мебель.

Физическое лицо — предприниматель ………………………………. Подрядчик обязуется в установленный договором срок произвести ремонтно-отделочные работы, согласно прилагаемой смете, по адресу: __________________________ 1.2. Смета на работы. смета на черновые материалы являются неотъемлемой частью договора.

1.3. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения ремонтно-отделочных работ, оплатить Подрядчику все затраты, связанные с ремонтом. ГК не содержит каких-либо специальных требований к субъектному составу обязательства по возмездному оказанию услуг. Реставрация мебели — это спасение дорогих вам предметов интерьера.

Договор № на ремонт корпусной мебели

на ремонт корпусной мебели г. Самара «____»_______________2013г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарский психоневрологический диспансер» (ГБУЗ СО «СПНД»), именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.1.

Источник: http://medspravku-omsk.ru/obrazec-dogovora-remont-mebeli-63094/

Договор на ремонт мебели образец

Образец договора ремонт мебели
id=”dogovor-okazaniya-uslug-po-remontu-restavratsii-i-peretyazhki-obii-mebeli” >ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Источник: http://wends.ru/dogovor-na-remont-mebeli-obrazets-2/

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.